2015年6月10日,房地产公司向建设工程公司出具《中标通知书》,确定建设工程公司为房地产公司某住宅小区项目的中标单位。2015年6月12日,房地产公司(发包人)与建设工程公司(承包人)签订《施工合同》,第一部分“合同书”主要内容:由建设工程公司承包房地产公司某住宅小区项目,建筑面积91725平方米,计划开工日期为2015年6月10日(实际开工日期以发包人批准的监理公司的总监理工程师签署的开工令为准),计划竣工日期为2016年12月10日,合同工期总日历天数540天,包含施工准备期、雨季、节假日,合同价款暂定约9000万元,工程竣工后的结算总价,根据双方合同中约定的结算条款,以实际结算的总造价为准。《施工合同》约定承包人如不能按约定的进场期限进场施工或总工期延误超出一个月(总工期延误一个月内不追究违约责任)后,若每延误一天,按人民币2000元/天的标准向发包人支付工期违约金(处罚总额上限为10万元人民币),本违约金累计计算,在履约保证金或支付当期进度款时直接扣减。《施工合同》签订当日,房地产公司与建设工程公司的主要责任人员签订《会议纪要》,将工期违约责任部分变更为“如不能按约定的总工期竣工,总工期延误超出一个月(总工期延误一个月内不追究违约责任)后,若每延误一天,按人民币2000元/天的标准向发包人支付工期违约金,并承担发包人对购房户和其他第三方造成的损失,本违约金累计计算,在支付工程款时直接扣减。”上述合同和会议纪要签订后,建设工程公司进场施工,但过程中因房地产公司资金链断裂,导致工程无法继bibo必博官网续推进,2016年7月16日现场全面停工,双方协商一致同意建设工程公司退场。后建设工程公司将房地产公司诉至法院,要求解除《施工合同》,房地产公司支付已完成工程的价款共计4000余万元。房地产公司提起反诉,要求建设工程公司承担总工期延误的违约金。
本案的争议焦点在于工程未实际竣工验收的情况下,发包方是否可以向承包方主张总工期延误的违约金。
法院经审理后认为,2015年6月12日的《会议纪要》记载的内容,应当视为对《施工合同》对应内容的变更,其中关于工期违约金的问题,《会议纪要》记载的是如果建设工程公司不能按约定的总工期竣工,总工期延误超出一个月后,按每延误一天2000元的标准支付违约金。该条明确约定的是总工期延误的违约金,而非工程进度的违约金,也不是中途停工的违约责任。本案中,建设工程公司在施工过程中两次停工,未完成全部工程施工即退场,属于中途停工的情形,不应当适用该条约定,房地产公司也未举示证据证明其因建设工程公司中途停工而受到的损失程度,故房地产公司要求建设工程公司按上述约定支付延误总工期违约金于法无据,法院不予支持。
合同总工期是建设工程施工合同必备的条款之一,承发包双方通常也会约定合同总工期逾期的违约责任,但并不是所有的施工合同都会约定节点工期违约责任,或者中途停工、提前撤场导致工期延误的违约责任。承包方无论何种原因中途停工,与合同约定的总工期延误都属于不同的概念和性质,发包方用中途停工来证明总工期延误进而要求承包方承担违约责任,因为无法证明其中的因果关系,法院一般不会支持。但同时,司法实践中,法院通常会考虑停工或中途撤场的原因以及是否给发包人造成了实际损失,来判断承包方是否应当承担损失赔偿责任。上述案例中,虽然法院最终未支持房地产公司的反诉请求,但也在说理部分提及除了总工期违约责任不适用于中途停工的情形以外,房地产公司也未提供证据证明其遭受到了实际损失,因此未支持房地产公司的诉求。
健全资源环境要素市场化配置体系,推进碳排放权、用水权、排污权等市场化交易,是提升资源环境要素利用效率的关键举措。为深化资源环境要素市场化配置改革,经党中央、国务院同意,现提出如下意见。
沉浸式融媒新闻故事微纪录片《古建代言人》日前正式上线,该片以独特的人文视角邀请观众跟随6位“古建代言人”的脚步,展开一场跨越千年的对话。
河北邯郸素有“中国成语典故之都”的美誉,邯郸道历史文化街区便是这座“成语宝库”的生动注脚。街区通过沉浸式文化体验升级、科技元素深度植入、多元业态融合创新三大维度,打造兼具历史厚重感与现代潮流感的新地标。
近年来,黑龙江、山西等地在系统梳理古建筑资源的基础上,制作电子版、手绘版等形式的游览地图,将散落的建筑瑰宝串联成线,方便市民游客循图探访,品味古建筑风貌和韵味。
近年来,清镇市结合多民族文化特色与习惯,围绕健全体制机制、完善分类体系、推动习惯养成等方面,全力探索符合本地实际的生活垃圾分类工作模式。
日前,广西壮族自治区财政厅、自治区住房城乡建设厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合发布《关于进一步明确促进我区房地产市场平稳健康发展有关契税政策的通知》,对广西住房交易契税政策进行调整,明确个人购买首套、二套住房的契税征收税率。其中,家庭住房套数标准按照广西范围内住房数量进行认定。
住房城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2024年年度报告》